1 Предмет договора

 

    1. Настоящий Договор определяет порядок и условия продажи сувенирной продукции (далее Товар), заказанной по каталогам Mid Ocean Brands, а также оказание услуг по персонализации, транспортных и прочих услуг (далее Услуги)

    2. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик согласно принятым заказам поставляет Покупателю товар, а Покупатель принимает товар и своевременно производит оплату.

    3. Поставщик осуществляет транспортировку и продажу Товара со складов в Европе и Азии.

    4. Покупателем может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, одним из основных видов деятельности которого является оказание рекламных услуг.

    5. Поставщик осуществляет поставку товара согласно заказам Покупателя, в согласованный Сторонами срок.Поставка товара осуществляется партиями. Под партией Стороны понимают поставку Товара в количестве, ассортименте и цене согласованной сторонами в предусмотренном Договором порядке и указанной в товарной накладной Торг-12 и счет-фактуре.

 

 

  1. Цена и порядок расчётов

 

    1. Прайс-листы на Товар и Услуги предоставляются Покупателю индивидуально. Все цены в прайс-листах указаны в Евро с учетом НДС, доставки продукции со складов Поставщика в Россию, а так же полной таможенной очистки. Оплата производится в Российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета Поставщиком.

    2. Поставщик поставляет товары по настоящему договору по ценам, согласованными сторонами для каждого Заказа.

    3. Расчеты Сторон осуществляются на основании счета, выставленного Поставщиком. Оплата производится в течение 3 (трёх) банковских дней с момента выставления счета Покупателю, если Стороны не согласовали иного.

    4. Оплата Покупателем Поставщику стоимости Товара и Услуг осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Продавца. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца.

    5. Все поступающие платежи от Покупателя Поставщику зачисляются в первую очередь в счет погашения предыдущей задолженности Покупателя перед Поставщиком.

 

  1. Порядок оформления заказов. Срок выполнения. Передача товара Покупателю. Образцы товара.

 

    1. Согласование Сторонами Заказа осуществляется посредством обмена электронными письмами, при этом Стороны договорились считать электронные документы имеющими силу оригиналов, если они направлены со следующих электронных адресов:

от ПоставщикаMovservice@midoceanbrands.com; GavrikO@midoceanbrands.com; info.vostok@midoceanbrands.com ; CappucciF@midoceanbrands.com; DzubaN@midoceanbrands.com; MaslakV@midoceanbrands.com; DolinsKayaM@midoceanbrands.com, movsample@midoceanbrands.com

от Покупателя - _______________________________________________________________________________ ;

    1. Заявка на приобретение Товара направляется Поставщику в произвольной письменной форме, в которой содержатся сведения о приобретаемом Товаре: номер артикула, цвет, количество каждого артикула, вид нанесения на продукцию, дату желаемой поставки и особые условия.

    2. Покупатель имеет возможность резервировать имеющийся Товар на складе Поставщика. Продукция может быть зарезервирована не более чем на 4 (четыре) рабочих дня, новогодняя продукция не более чем на 1 (один) рабочий день. В случае если в этот период Покупатель не перевел резерв в статус заказа, то Поставщик оставляет за собой право аннулировать данный резерв, не предупреждая об этом Покупателя.

    3. Поставщик, приняв заявку на приобретение Товара, в течение 24 (двадцати четырех) часов обязан выслать Покупателю в электронном виде Бланк подтверждения заказа (Order Confirmation). Покупатель должен проверить всю информацию, содержащуюся в Бланке подтверждения заказа, внести изменения, если таковые необходимы, заверить подписью уполномоченного лица и печатью организации и в течение 3 (трёх) рабочих дней направить её Поставщику.

    1. После получения Поставщиком заверенного Покупателем Бланка подтверждения заказа, заказ принимается к исполнению. С этого момента внесение изменений в заказ невозможно.

    2. Если Стороны не согласовали иного, Поставщик осуществляет доставку Товара до транзитного склада в Москве, расположенного по адресу: Москва, Огородный пр-д, д.5.

    3. Срок выполнения заказа для продукции без персонализации составляет 21 календарный день, и считается со дня передачи Покупателем Поставщику подписанного Бланка подтверждения заказа. В случае персонализации продукции, Стороны обязуются отдельно согласовать сроки выполнения заказ.

    4. Поставщик своевременно уведомляет Покупателя о прибытии Товара на транзитный склад.

    5. Сдача-приемка Товара осуществляется на транзитном складе Поставщика представителем Покупателя в момент получения Товара при наличии Доверенности, оформленной надлежащим образом уполномоченным лицом Покупателя. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем по количеству мест согласно подписанной Сторонами товарной накладной. При передаче Товара в таре или упаковке проверка количества Товара внутри тары или упаковки в месте передачи не производится.

    6. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара представителю Покупателя.

    7. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие поставляемого им Товара утверждённому образцу, а так же соответствие стандартам качества.

    8. Проверка количества Товара, поступившего к Покупателю в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки). Предъявление претензии по количеству, качеству (внешние и скрытые дефекты, брак), ассортименту, производятся в течение 10 (десяти) календарных дней со дня приемки Товара и оформляется соответствующим Актом, который направляется Поставщику.

    9. Поставщик предоставляет Покупателю возможность приобретать образцы Товара под залог (депозит) денежных средств, перечисляемых Покупателем на банковский счет Поставщика. Размер депозита согласовывается Сторонами. Срок, на который предоставляется образец, составляет 14 (четырнадцать) календарных дней. В случае невозвращения образца Товара в указанный срок, Поставщик вправе удержать денежные средства с депозита, перечисленного Покупателем, в размере стоимости образца.

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

    1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством РФ.

    2. Покупатель обязуется:

      1. Предоставлять оригинал-макеты или утверждать оригинал-макеты, изготовленные Продавцом, в сроки, согласованные с Продавцом;

      2. В случае надлежащего исполнения Продавцом своих обязательств, своевременно оплачивать поставленный Товар и оказанные Продавцом Услуги.

    3. Покупатель имеет право использовать логотипы Mid Ocean Brands, Gifts, Xmas, yourGifts в собственных рекламных материалах, при условии обязательного согласования с Поставщиком всех случаев его использования.

    4. В случае просрочки Поставщиком срока поставки Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% стоимости, не поставленной в срок части Товара за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от стоимости недопоставленного в срок Товара. Основанием для взыскания неустойки является выставленная Поставщику письменная претензия.

    5. Если условия Договора Покупателя с его Заказчиком предусматривают иные формы и размеры компенсаций, Поставщик готов рассмотреть возможность оформления отдельного соглашения с Покупателем на данный заказ до принятия этого заказа к исполнению.

    6. Поставщик обязуется:

      1. Изготовить оригинал-макеты продукции для Покупателя в оговоренные сроки, если Покупатель намеревается заказать персонализацию Товара;

      2. Осуществлять продажу Товара и оказывать Услуги по персонализации в соответствии с утвержденными Покупателем оригинал-макетами, и в оговоренные сроки.

      3. Поставщик обязуется предоставить Покупателю скидки от действующего прайс-листа на Товар и Услуги, которые фиксируются в дополнительных Соглашениях к настоящему Договору.

    7. Поставщик имеет право:

      1. Приостановить исполнение по настоящему Договору в случае неосуществления или просрочки Покупателем платежей по Договору.

      2. В случае просрочки Покупателем срока оплаты Товара, Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% стоимости, не оплаченной в срок части Товара за каждый рабочий день просрочки. Основанием для взыскания неустойки является выставленная Покупателю письменная претензия.

  1. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, которые не могли быть учтены при заключении Договора.

    2. Сторона, для которой создались условия, не позволяющие исполнять обязательства по настоящему договору, обязана в течение суток, известить другую Сторону о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств, подтвердив их наступление документально.

    3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности служат соответствующие документы компетентных государственных органов, имеющие юридическое значение.

 

  1. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

    1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Поставщиком и Покупателем. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, а также при отсутствии мотивированного ответа на письменную претензию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента её получения, споры и разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

    2. Решение Арбитражного суда г. Москвы является окончательным и обязательным для Сторон.

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    1. Настоящий договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. В случае неисполнения или неполного исполнения Сторонами своих обязательств, договор действует до их полного исполнения.

    2. Настоящий договор может быть пролонгирован по взаимному соглашению Сторон.

    3. Покупатель обязуется предоставлять материалы и информацию, использование которых Поставщиком в рамках настоящего Договора не повлечет нарушения действующего законодательства РФ (в т.ч. нормативных актов о рекламе, Товарных знаках и знаках обслуживания, авторских и смежных правах, а также законных прав или интересов третьих лиц).

    4. Покупатель несет ответственность за содержание рекламных и иных материалов предоставленных им Поставщику в рамках настоящего Договора. Покупатель гарантирует, что любые материалы и информация, предоставляемые им Поставщику в рамках Договора, а также права на их использование, принадлежат Покупателю на законных основаниях, и какие-либо права третьих лиц, в том числе авторов, не были нарушены, что материалы не являются предметом спора или залога. Покупатель принимает на себя обязанность урегулирования любых претензий со стороны третьих лиц в связи с материалами, предоставленными Покупателем по Договору, а также принимает на себя полную материальную ответственность по таким претензиям.

    5. Авторское право на изображения на всех видах продукции, в рамках настоящего Договора, принадлежит Покупателю.

    6. Стороны не несут ответственности друг перед другом, или какой-либо третьей стороной за любой косвенный, особый или вытекающий ущерб, включая утрату прибыли, доходов или деловых возможностей.

    7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, фактического места нахождения (почтового адреса), контактных лиц, банковских реквизитов и/или иных данных в течение 3 (трёх) дней с момента наступления соответствующего события. В случае не извещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанным в Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.

    8. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам содержание положений настоящего Договора, а также содержание любых Дополнительных Соглашений к нему, величину платежей, скидок, содержание услуг и других сведений, ставших известными в процессе исполнения данного Договора, в части, не противоречащим действующему законодательству РФ.

    9. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

    10. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

 

  1. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:

Покупатель:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мид Оушен Восток»

Юридический адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5 стр. 3, 5 этаж

Фактический адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 5 стр. 1, оф.102,

Телефон (495) 647-76-01 Факс (495) 647-76-02

ИНН 7727660933 КПП 771501001

Расчетный счет № 40702 810 6 0000 1003758

в ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО БИК 044525222 Корреспондентский счет № 30101810500000000222

 

Полное наименование:

Юридический адрес:

Фактический адрес

Телефон

Факс

ИНН / КПП

Расчетный счет №

БИК

Корреспондентский счет №